В суд – за защитой своих нарушенных прав

Потребитель обратился в Кировский районный суд г. Казани Республики Татарстан с иском к ООО о взыскании денежных средств по договору подряда, указав, что ним и ООО был заключен договор подряда  на кровельные работы объекта. Истец оплатил его стоимость, однако ответчик к производству работ не приступал, в добровольном порядке денежные средства не возвращает.

Истцом ответчику была направлена соответствующая претензия о возврате денежных средств.

Рассмотрев дело, суд счел иск к ООО обоснованным и подлежащим удовлетворению. Суд решил взыскать с ООО в пользу потребителя:

1. вернуть уплаченные денежные средства по невыполненному договору подряда.

2. неустойку.

Важно отметить, что данное право закреплено в пункте 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон). Так, за нарушение сроков выполнения работ, подрядчик обязан уплатить неустойку (пени) в размере 3% от общей цены заказа за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы, ее этапа – взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы, или ее этапа.

3. компенсацию морального вреда.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины (статья 15 Закона).

В итоге, потребитель не только вернул уплаченную сумму, но и наказал недобросовестного подрядчика.